水利合同范本下载
利合同范本下载 第一篇
包单位：（简称甲方）
包单位：（简称乙方）
据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的规则。经过甲乙双方协商签定本合同。
一条：工程地点：________________________。
二条：工程内容：________________________。
三条：承包方式：乙方包工包料。
四条：工程价款及调整
、工程价款：_______元。
、发生下面内容情况其中一个经双方协商同意后可做调整：
一）甲方代表确认的工程量增减；
二）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
三）工程造价管理部门公布的价格调整；
四）甲方缘故造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
五）合同条款以外得其他增减或调整。
五条：付款方式
、工程款支付方式：银行转账。
、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。
、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
六条：合同工期
、双方商定总工期为_______天。
工日期：____年____月____日；
工日期：_____年____月____日。
、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
一）甲方不能按合同约定提供开工条件；
二）工程量变化和设计变更；
三）工程款未按时支付；
四）不可抗力（如地震台风火灾等）。
、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得二%。
七条：工程质量要求
、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全经过的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测职业，检测人员必须持证上岗。
八条：材料设备
、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。
、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。
、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘故造成不良后果，由责任一方负责。
九条：工程施工前后双方的职业和有关责任
、甲方：
一）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
二）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
三）按时支付工程款项；
四）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
五）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
六）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证职业；
七）负责本工程涉及有关部门的联系和协调职业；
八）组织工程竣工验收职业。
、乙方：
一）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
二）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
三）负责做好材料、设备的采购和保管职业；
四）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
五）参加工程竣工验收职业。
十条：保修
修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按民族规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
十一条：工程停建或缓建：
、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外缘故导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交职业，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
十二条：违约责任
、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。
、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。
、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。
、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。
十三条：纠纷处理
包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十四条：其它
、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
十五条：合同生效与终止
合同自甲乙双技巧人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
包单位：
包单位：
___年____月____日
利合同范本下载 第二篇
托人：
理人:
同编号：
同名称：
据民族有关法律、法规，____(下面内容简称委托人)与____(下面内容简称监理人)，提供施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一)工程概况：
.工程名称：
.建设地点：
.工程等别(级)：
.工程总投资(人民币，下同)：____万元
.工期：
二)监理范围：
.监理项目名称：
.监理项目内容及主要特性参数：新打机井____眼，新建生产桥____座、清淤治理沟渠____条共计____km，疏浚土方____万立方米。
.监理项目投资：
.监理阶段：
三)监理服务内容、期限
.监理服务内容：按专用合同条款约定。
.监理服务期限：____自____年月至____年月
四)监理服务酬金监理正常服务酬金为____(大写)，由委托人按专用合同条款约定的方式、时刻向监理人支付。
五)监理合同的组成文件及解释顺序
.监理合同书(含补充协议);
.中标通知书;
.投标报价书;
.专用合同条款;
.通用合同条款;
.监理大纲;
.双方确认需进入合同的其他文件。
六)本合同书经双技巧定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。____(七)合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份;副本
，委托人执____份，监理人执____份。
托人(盖章)：
理人(盖章)：
定代表人(签名)：
定代表人(签名)：
委托代理人(签名)：
委托代理人(签名)：
编：
编：
话：
话：
子信箱：
子信箱：
真：
真：
户银行：
户银行：
号：
号：
订地点：
订时刻：
_____年___月___日
利合同范本下载 第三篇
设单位：___________________________委员会(简称甲方)
建单位：_________________(简称乙方)
了保质保量完成龙泉庄村自来水建设项目，经双方协商达成如下协议：
、工程概况：
、工程名称：_________________镇__________村自来水改造工程;
、工程地址：_________________镇__________庄(_______________天然村)
、工程内容：建设底座为_________________米，容量_________________立方的水塔一座
、承包方式：包工包料
、承包工期：___________________________
、中标总金额：_________________元，大写______________________________。
、施工要求
、工程施工要求：施工单位要严格按照施工图纸进行施工(后附图纸)。
、为确保工程质量施工单位需按水利工程规范进行施工(主要原材料需甲、乙方共同考察后方可进场使用)。
、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。
、付款方式
程验收合格后，甲方负责协调上级有关部门及时足额拨付工程款。
、甲方责任
程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。
、乙方责任
、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。
、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。
、工程验收后质保期一年。
、承担施工期间的水、电等一切费用。
、如乙方不能按期完工，每拖延一天按工程总造价的五‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。
、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门各一份。自双方签字盖章之日起生效。
方(盖章)_______________村民委员会甲方负责人(签字)
方(盖章)乙方负责人(签字)_________________
________年_________月_________日
利合同范本下载 第四篇
据《_合同法》，__________(下面内容简称发包人)与__________(下面内容简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
一)工程概况：
.工程名称：__________________________
.工程地点：__________________________
.工程规模及特性：_______________________
.工程总投资：静态：______________________；动态：______________________
.工程总工期：_________________________
二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。
五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时刻向监理人结算支付。
、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
一)监理委托函或中标函。
二)监理合同书。
三)监理实施经过中双方共同签署的补充文件。
四)专用合同条款。
五)通用合同条款。
六)监理招标书(或委托书)。
七)监理投标书(或监理大纲)。
列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
、本合同书经双技巧定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。
包人：_______(盖章)
理人：_______(盖章)
定代表人：_____(签章)
定代表人：_____(签章)
托代理人：_____(签章)
托代理人：_____(签章)
编：____________
编：________
话：____________
话：________
真：____________
真：________
户银行：__________
户银行：______
号：____________
号：________
利合同范本下载 第五篇
包单位（甲方）：
包单位（乙方）：
双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订下面内容条款共同遵守：
、甲方责任：
、负责工程各种联系和协商职业，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。
、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的职业。
、提供桩基础施工图纸贰套。
、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
、乙方责任：
、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
、乙方严格按照民族和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。
、乙方保证从进场试桩之日起 个职业日完成（不可抗拒的影响及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的﹪的损失费。
、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
、乙方保证进场的机械符合民族及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。
、结算及付款方式：
、以包工的形式，沉管碎石桩以每米 元的单价由乙方承包施工。
、付款方式：
、本协议未尽事宜，双方协商解决。
、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
方（盖章）： 乙方（盖章）：
约 代 表： 签 约 代 表：
系 电 话： 联 系 电 话：
约 时 间： 签 约 时 间：
利合同范本下载 第六篇
承包方：________（下面内容简称甲方）
包方：________（下面内容简称乙方）
据《_合同法》、《_建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高质量中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的.前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高质量中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
一条工程概况
、工程名称：________________
、工程地点：________________
、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
三条工程施工期限
、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度规划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。
、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身缘故，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
、如总包方自身的缘故造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
四条工程质量
、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
、如因分包缘故达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
、分包方在分包工程施工经过中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
五条工程款支付结算
、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方一零%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
、工程款的支付技巧：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的七零%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付技巧与总包方同步进行，工程竣工符合民族验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的九五%；余款五%作为工程保修金（不计息）。
六条双方责任
、总包方责任
、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
利合同范本下载 第七篇
包人：____________
包人：____________
照《_合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本着建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
strong>一、工程概况
程名称：农田水利沟渠清淤
程地点：____________
程内容：沟渠清淤修整边口
strong>二、工程承包范围
包范围：沟渠清淤修整边口
strong>三、工程量
度____________米（____________米），单价：____________元/米。
strong>四、工程质量：
strong>五、合同价款金额：
大写）____________整（小写）____________元
strong>六、合同工期：
工日期：合同签订之日开始施工。
strong>七、合同生效
同签订日期：____________年____________月________________________日
合同双方自签订日日起生效。
包人：____________承包人：____________
定代表人：____________法定代表人：____________
___________年____________月____________日
利合同范本下载 第八篇
包单位：________（下面内容简称“甲方”）
包人：________（下面内容简称“乙方”）
据《_合同法》、《_建筑法》、_与民族工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
strong>一、工程概况：
、工程名称：________________
、工程地点：________________
、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：
强电：按水电安装要求施工完毕；
弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；
防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；
给水：室内按给水图施工完毕；
雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；
污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；
工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。（不含材料）
、施工现场条件：以现场实际情况为准。
strong>二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格（力争确保优良）。
、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测职业。
、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
strong>三、合同工期：
、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年________月
、第一施工段为：本项目下________________商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下________________商铺，按土建进度跟进施工完成。
、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产规划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。
strong>四、质量标准：
、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于下面内容）：
建设强制性条文；
《建筑工程质量检验评定标准》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
《采暖与卫生施工验收规范》
《电气安装工程施工及验收规范》
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
省、市相关部门的各种规章制度；
甲方制定的工程质量验收实施细则。
、本合同约定本工程质量必须达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按民族相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成职业量计算；返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方承担全部的违约责任。
、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结局组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结局组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结局。每次违反该条款处罚金额二零零零元/次。
strong>五、文明工地、安全标化标准：
、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐职业，若因乙方安全文明施工措施不力等缘故引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。
、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应有乙方承担全部责任。
strong>六、合同价款、工程量的计量及结算方式：
、本工程约定单价为含税可调价。
、工程量的计量：
一）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》
二）材料按地方信息价。
三）无信息价的按与业主方认质认价。
四）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
strong>七、工程款的结算及违约保证金的收取：
、甲路线乙方收取管理费及利润为本工程与业主拓展资料算款的二零%；建安税金由甲方承担。
、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起二日内，乙路线甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。
、第一阶段封顶盖瓦后，于二零xx年二月五日前支付已完成工程量的六零%的工程款；第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工程量的八零%的工程款。
、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起三零日内，甲方付至本合同结算总价款的九七%，剩余三%作为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）二零日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
strong>八、甲、乙双方权利与义务：
、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据民族颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定。
、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变更的，须办理完签证后，方可施工。
、在施工中由于乙方本身缘故造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结局不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求，并达到民族质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。
、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等难题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
、对乙方职业人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
、乙方及职业人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换，后果均由乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款五零零元。
零、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。
一、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
二、乙方全体员工必须树立产品保护觉悟（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
三、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。
四、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时，乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行商议后解决。
strong>九、施工管理规范
方在施工期间，必须遵守民族、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
、《施工现场临时用电安全技术规范》
、《建筑机械适用安全技术规程》
、《建筑施工安全检查标准》
、《建筑施工高处作业安全技术规范》
、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》
、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）
、《贵州省治安管理处罚条例》
strong>十、合同生效：
、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效；
、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；
、本合同未尽事宜，双方协商解决；
、本合同订立时刻：____年____月____日；
、签订地点：________________________
方（公章）：_________
方（公章）：_________
________年____月____日
利合同范本下载 第九篇
包方：
定代表人：
包方：
定代表人：
照《这人民共和国合同法》、《_招投标法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚恳信用的规则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：
strong>一、工程概况
程名称：
程地点：
程承包范围：根据施工图纸要求。
strong>二、合同工期
本项目监理单位发出的开工令起______日历天。
strong>三、质量标准
格（按设计施工合同质量要求）。
strong>四、合同价款
额：_______元。
strong>五、双方主要义务和责任
、甲方主要义务和责任
一）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等职业，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
二）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源难题。
三）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
四）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
、乙方主要义务和责任
一）在本合同签字生效后，七天内进场开工。
二）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
三）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行责任，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
四）在施工经过中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
五）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复职业。
六）乙方应编制施工组织设计，施工总进度规划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。
strong>六、工程进度
、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计四零日历天。但对一下缘故造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方缘故造成停工累计八小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
、在本项目建设施工经过中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
strong>七、工程质量和验收
、本工程质量要求达到合格。
、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行民族及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。
、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
、乙方必须按民族现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。
、验收前七天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后七天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
strong>八、材料、设备采购供应方式
、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。
、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行民族有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。
strong>九、付款方式
、本工程工程预付款为合同价格的一零%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）职业量的一五%之内（当年职业量在一零零零万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的五零%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
、按工程量结算，按月核定完成工程量的八五%，暂停付款。预留一五%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的九五%，余下的五%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。
、保修期为半年，保修期内发生质量难题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个职业日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
strong>十、工程合同价目竣工结算
、工程验收合格后七天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。
、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他缘故引起的工程量变化，合同价款可按下列技巧调整：
一）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
二）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
三）市场变化、政策性调整的按民族有关规定执行。
strong>十一、其他
、违约
方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在一零天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
一）由于承包人的缘故未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳一零零零元违约金。逾期违约金最多不超过一零零零零元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天一零零零元的奖励金。奖励金最多不超过一零零零零元。
二）乙方应承担本工程安全责任，用于施职业业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。
三）不可抗力：若遇到不可抗力影响造成工程本身受损害和所需清理修复职业的费用，甲方应给予补偿。
、纠纷处理
包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。
方：（公章）
定代表人：（签字）
____年____月____日
方：（公章）
定代表人：（签字）
____年____月____日
利合同范本下载 第一零篇
程名称：
包方（简称甲方）：
包方（简称乙方）：
着团结协作、紧密配合、分工负责的规则，按照《_合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。
strong>一、工程名称：
庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程
strong>二、工程地点：
庆市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上
strong>三、承包项目及主要工程量：
、黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。
strong>四、承包方式：
strong>五、开工时刻：
_____年___月______日
工时刻：______年___月___日
strong>六、工程价款
百伍拾万陆仟柒百元正(万元)。
strong>七、工程质量保证金：
同签订后，乙路线甲方缴纳工程总投资的______ %，即万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。
程差额保证金：合同签订后，乙路线甲方缴纳二零万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场三零天后如数退还乙方。
strong>八、工程付款办法：
同签订之日起二零个职业日内乙方组织职业人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的______ %即万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的六零 %，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价______ %即万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。
strong>九、设计资料提供：
同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。
strong>十、施工中甲方责任：
、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。
、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
、，重庆达华工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。
、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。
、甲方不按合同约定完成以上职业造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。
strong>十一、施工中乙方责任：
、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
、在施工经过中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
strong>十二、材料供应办法：
品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织
strong>十三、工程质量：
、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。
、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
strong>十四、工程设计变更和增减：
工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。
strong>十五、竣工验收
程完工后，由乙方提出验收报告，施工拓展资料和有关资料报请甲方组织验收。
strong>十六、竣工决算：
工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工拓展资料、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最终以审核部门审核为准。
strong>十七、违约的索赔：
同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的五 %付给，计人民币万元，如在施工经过中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。
strong>十八、工程施工安全：
方在施工经过中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。
strong>十九、其他事项：
供商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。
strong>二十、合同的生效与终止；
合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
strong>二十一、合同份数：
合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
strong>二十二、其它约定事项
合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的规则，共同友好协商解决。
方：<
